microbik.ru
1

Администрация муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области проводит запрос котировок цен на завоз песка для благоустройства детских игровых и спортивных площадок города Скопина Рязанской области


1. Наименование заказчика: Администрация муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области;


Почтовый адрес заказчика: 391800, Рязанская область, г.Скопин, ул.Ленина, д.9.


2. Источник финансирования: Кредитные ресурсы банков, предоставляемые под муниципальную гарантию Скопинского городского округа, обеспеченные гарантией Рязанской области на финансирование мероприятий по благоустройству.


^ 3. Котировочные заявки должны быть представлены по форме согласно Приложению 1.


4. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

Завоз песка строительного в количестве 605 м³ для благоустройства детских игровых и спортивных площадок города Скопина (по ул.Высоковольтной, ул.Боклевского, ул. Фабричной, ул. Пирогова,

мкр. Октябрьский) Рязанской области транспортом Поставщика.

В качестве приложения к котировочной заявке необходимо предоставить смету на завоз песка в количестве 605 м³ для благоустройства детских игровых и спортивных площадок города Скопина Рязанской области.


^ 5. Место доставки песка: Рязанская область, город Скопин, ул. Высоковольтная, ул. Боклевского, ул. Фабричная, ул. Пирогова, мкр. Октябрьский.


6. Сроки доставки: до 20 июля 2007г.


7. В цену должны быть включены: обязательные платежи (включая налоги, страхование, таможенные пошлины); все расходы по завозу песка (в том числе стоимость песка, расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, заработную плату).


^ 8. Максимальная цена контракта: 255000 рублей (двести пятьдесят пять тысяч)


9. Котировочные заявки должны быть представлены по форме согласно Приложению 1 по адресу заказчика в рабочие дни с 8 часов 00 минут по 17 часов 00 минут (время московское). Срок подачи котировочных заявок: со дня опубликования данного извещения на официальном сайте до 17 часов 00 минут 5 июля 2007 года.


^ 10. Срок и условия оплаты поставки товара: Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится после подписания акта приемки-передачи и по мере поступления кредитных ресурсов.


^ 11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма котировочной заявки


Котировочная заявка

на __________________________________________________________

(поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг)

Для государственных / муниципальных нужд


1) Наименование (или Ф.И.О.) _____________________________________________

Место нахождение (для юридического лица) _______________________________

Место жительства (для физического лица) __________________________________

Тел. __________________; факс ________________; E-mail ____________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

ИНН _______________;

Расч.счет_______________ в ________________;

Корр.счет __________________; БИК _________________;

ОКПО __________________ ОКОНХ__________________;


2) Наименование характеристики и количество поставляемого товара: ___________

3) Место доставки поставляемого товара: _________________________________

4) Срок поставки товара: __________________________________________

5) Цена товара с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6) Сроки и условия оплаты поставки товара: __________________________________


Приложение: Смета на завоз песка в количестве 605 м³ для благоустройства детских игровых и спортивных площадок города Скопина Рязанской области.


Руководитель Ф.И.О. (подпись, печать)

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_____



Г. Скопин Рязанской области “____” _____________ 2007г.


Администрация муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области, действуя от имени муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Главы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области по строительству, инфраструктуре и промышленной политике Короткова Сергея Анатольевича, действующего на основании Распоряжения Главы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области от 17 апреля 2007 года № 48, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего (ей) на основании _________________, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения муниципального заказа муниципального образования – городской округ город Скопин путем проведения ЗАПРОСА КОТИРОВОК, в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № _______ от ____________________ 2007 г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Муниципальному контракту, Заказчик поручает, Поставщик принимает на себя обязательства выполнить собственными силами и средствами в соответствии с требованиями действующего законодательства завоз песка (далее по тексту – Товар) для благоустройства детских игровых и спортивных площадок города Скопина Рязанской области.

1.2 Песок строительный в количестве 605 м³ поставляется (завозится) по ул.Высоковольтной, ул.Боклевского, ул.Фабричной, ул.Пирогова, мкр.Октябрьский города Скопина Рязанской области транспортом Поставщика.

1.3. Заказчик принимает Товар и оплачивает его стоимость в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

1.4. Финансирование поставки по настоящему Муниципальному контракту осуществляется за счет кредитных ресурсов банков, предоставляемых под муниципальную гарантию Скопинского городского округа, обеспеченных гарантией Рязанской области на финансирование мероприятий по благоустройству.


^ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН


2.1. Заказчик обязан:

а) передать Поставщику распоряжение о назначении представителя (ей), ответственного (ых) за контролем поставки Товара;

б) произвести оплату в порядке, предусмотренном настоящим Муниципальным контрактом.

г) оказывать Поставщику содействие в решении вопросов с органами государственного надзора и контроля;

д) принять Товар и подписать акт приемки-передачи и передать один экземпляр Поставщику.


2.2. Заказчик вправе:

а) Проверять качество Товара без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

б) требовать у Поставщика устранение нарушений и соответствующего возмещения в случае невыполнения условий настоящего Муниципального контракта по вине Поставщика;


2.3. Поставщик обязан:

а) качественно выполнить поставку Товара в соответствии с требованиями законодательства, условиями настоящего Муниципального контракта и сдать их результат Заказчику;

б) согласовать с Заказчиком порядок поставки Товара и обеспечить его неукоснительное соблюдение;

в) немедленно известить Заказчика и до получения от них указаний приостановить поставку Товара при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих годности результатов поставки Товара либо создающих невозможность её завершения в срок;

г) выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего Муниципального контракта, действующему законодательству и нормативным правовым документам Российской Федерации.

д) обеспечить:

- устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе поставки, при сдаче-приемке Товара за свой счет;

- выполнение поставки в пределах твердой договорной цены, указанной в п. 4.1 настоящего Муниципального контракта;

е) предоставить Заказчику свободный доступ к месту нахождения Товара;

2.4. Поставщик вправе:

а) запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего Муниципального контракта.

б) получать оплату в соответствии со ст.4 настоящего Муниципального контракта;

в) требовать у Заказчика соответствующего возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Муниципального контракта по вине Заказчика.


^ 3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА


3.1. Срок доставки Товара, включая сдачу-приёмку - до 20 июля 2007 года.

3.2. Сроки поставки по Муниципальному контракту могут быть продлены: по соглашению сторон; действовали обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

Продление срока оформляется дополнительным соглашением к настоящему контракту. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры для предотвращения дополнительных расходов.

3.3. Основаниями для отказа в приемке результата поставки является несоответствие качества Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Муниципального контракта;

3.4. В случае отказа Заказчика от приемки Товара сторонами в течение 2 рабочих дней с момента получения Поставщиком мотивированного отказа составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения;

При выполнении Поставщиком поставки Товара, являющихся предметом Муниципального контракта, стороны подписывают заключительный (сводный) акт, свидетельствующий об исполнении Поставщиком своих договорных обязательств.

3.5. Риск случайной гибели или повреждения Товара до его приёмки несёт Поставщик.


^ 4. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ


4.1. Цена настоящего контракта с учётом НДС составляет ____________ рублей и является твердой на весь период действия настоящего Муниципального контракта в соответствии с заявкой на участие в конкурсе Поставщика, поданной в ходе размещения муниципального заказа.


4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по своевременной поставке Товара, оплата Товара, поставляемого после истечения конечного срока выполнения, установленного в пункте 3.1 Муниципального контракта, осуществляется по ценам, действовавшим в течение фактического срока исполнения настоящего контракта.

4.3. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте.

Оплата по настоящему контракту производится после подписания сторонами акта приемки-передачи (заключительного) и по мере поступления кредитных ресурсов.

4.4. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Поставщика, несет Поставщик.


^ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.

Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % цены контракта.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие действия непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.3. Поставщик несет ответственность за нарушение сроков передачи Товара, качество Товара, в том числе и за те, которые обнаружены в процессе эксплуатации Товара.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.

Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от общей цены контракта и сопутствующих услуг.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства или не устранения недостатков в срок произошла вследствие действия непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.5. В случае полного или частичного невыполнения контракта одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки. Применение мер ответственности не освобождает виновную сторону от выполнения принятых обязательств.


^ 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)


6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего контракта и наступившие помимо воли и желания сторон, действия которых стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны. К подобным обстоятельствам стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов и органов местного самоуправления, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона по настоящему контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более одного месяца, стороны должны договориться о судьбе настоящего контракта.


^ 7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА


7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона должна направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

При не достижении соглашения по урегулированию споров в течение 20 (двадцати) дней после получения одной из сторон уведомления об этом, или неполучения ответа на претензию, то спор передаётся на рассмотрение в арбитражный суд Рязанской области.

7.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или акту арбитражного суда Рязанской области.

7.4. Стороны определили, что основаниями для расторжения настоящего контракта являются:

а) установления недостоверности сведений, содержащихся в составе заявки, предоставленной Поставщиком, на участие в запросе котировок на этапе размещения муниципального заказа;

б) установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

в) установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

г) если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

е) существенное нарушение одной из сторон условий контракта, которым признаётся:

- не представление документации в течение срока, установленного для подписания настоящего контракта (п/п “а” п.2.1);

- нарушение свыше 5 дней срока начала или срока окончания передачи товара

(п. 3.1).

7.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик в пределах своей компетенции обязан:

а) принять Товар, фактически поставленный Поставщиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

в) оплатить фактически выполненную Поставщиком передачу Товара.


^ 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ


8.1. В течение 3 (трёх) дней со дня заключения настоящего контракта Заказчик направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра муниципальных контрактов, сведения, предусмотренные ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2005 г. № 94-ФЗ, для регистрации настоящего контракта в реестре муниципальных контрактов.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме и подлежат передаче на регистрацию в порядке, установленном п. 8.1 контракта.

8.4. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту полностью или частично третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика и при условии выполнения третьим лицом работ на сумму, не превышающую 50% цены, указанной в п. 4.1 контракта.

Поставщик несет ответственность по настоящему контракту за действия привлекаемых им к его исполнению третьих лиц, как за свои собственные.

8.5. Поставщик представляет по запросам Заказчика в сроки, указанные в таких запросах, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

8.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другим сторонам в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим контрактом.


^ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения, составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение условий контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со сторон обязательств по окончательным расчетам.

9.3. К контракту прилагаются следующие документы, которые являются неотъемлемой его частью:

Приложение:

№ 1 копия протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от “____”____________2007 г. №______;

^ ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Заказчик:

УФК по Рязаской области

(администрация муниципального

образования – городской округ город

Скопин Рязанской области

л/с 03603005020)

ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области

г. Рязань

БИК 046126001

ИНН 6233000452 КПП 623301001

р/ с 40204810100000000037

ОКАТО 61415000000


Поставщик:


____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________




Подписи сторон


Заказчик: Поставщик:


___________ С.А. Коротков _________________

м.п. м.п.