microbik.ru
1 2 ... 17 18

«Согласовано»

Заместитель председателя КУМИ Александровского района

_________________________ В.Н.Сатышев

«_____»__________________ 2010 г.





«Утверждаю»

Начальник МУ «УЖКХ Александровского района»

__________________________ А.В.Дмитриев

«_____»__________________ 2010 г.


АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на выполнение работ по корректировке рабочего проекта, результатов инженерных изысканий по объекту: «Детские ясли-сад на 95 мест в г. Александрове Владимирской области ул. Зои Космодемьянской, д.5»

г. Александров
2010 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в открытом аукционе

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района» приглашает юридических и физических лиц к участию в открытом аукционе по размещению муниципального заказа на выполнение работ по корректировке рабочего проекта, результатов инженерных изысканий по объекту: «Здание детского ясли-сада на 95 мест в г. Александрове Владимирской области ул. Зои Космодемьянской, д.5»

Для участия в аукционе участники должны:

1) отвечать требованиям, установленным настоящей аукционной документацией;

2) получить настоящую документацию и подготовить заявку на участие в аукционе в порядке и на условиях, изложенных в настоящей аукционной документации.

Полный комплект аукционной документации может быть получен всеми заинтересованными лицами после того, как они направят официальный запрос в адрес администрации Александровского района.

Запрос на получение аукционной документации должен содержать следующие сведения:

наименование предмета аукциона, дата его проведения.

наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

юридический, почтовый адрес;

код города, номер телефона и факса;

адрес электронной почты;

фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

Аукционная документация может представляться в письменной форме или в форме электронного документа.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным кодексом Российской Федерации от 27.02.2008 № 236-р «О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукционов».



2. Заказчик открытого аукциона.

2.1 Заказчиком открытого аукциона является Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района».

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия) утвержден постановлением главы Александровского района от 24.02.2010 № 785

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Информация о проведении аукциона публикуется в газете “Александровский Голос труда”.

4.2. Официальным сайтом Организатором аукциона в сети “Интернет” для размещения информации о проведении аукциона является сайт администрации Владимирской области: www.avo.ru.

5. Предмет аукциона. Место и сроки (периоды) поставки товара.

5.1. Предметом аукциона является выполнение работ по корректировке рабочего проекта, результатов инженерных изысканий по объекту: «Здание детского ясли-сада на 95 мест в г. Александрове Владимирской области ул. Зои Космодемьянской, д.5»

5.2.Требования, установленные заказчиком к выполняемым работам являющихся предметом аукциона, их количественные и качественные характеристики и иные требования содержаться в Информационной карте аукциона

5.3. Участник аукциона с которым заключается муниципальный контракт (далее - контракт), должен будет выполнить работы в срок (периоды) и на условиях указанных в Информационной карте аукциона, либо в заявке соответствующего участника аукциона.

5.4. Место выполнение работ: в соответствии с приложением к Информационной карте открытого аукциона.

5.5.Сроки выполнения работ: указаны в информационной карте аукциона



6.Начальная цена контракта .

6.1. Начальная цена контракта указана в Информационной карте аукциона.

7. Порядок формирования цены контракта.

7.1. В цену включаются все расходы, которые несет подрядчик, при выполнении работ (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей).

7.2. Валюта, используемая для формирования цены контракта – рубль Российской Федерации.



8. Источник финансирования.

8.1. Источник финансирования муниципального контракта указан в Информационной карте аукциона.

9. Порядок, форма и сроки выполнения работ.

9.1. Порядок, форма и сроки оплаты за выполнение работ определены в контракте и в Информационной карте аукциона.

10. Требования к участникам размещения заказа.

10.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

10.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Указанные лица считается соответствующими установленному требованию в случае, если они обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в аукционе не принято.



11. Расходы на участие в аукционе.

11.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением контракта.

12. Отстранение от участия в аукционе.

12.1. Уполномоченный орган, заказчик, комиссия вправе отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта в следующих случаях:

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

- установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,

- установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Порядок предоставления документации об аукционе.

13.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона .

13.2. Документация об аукционе предоставляется в письменном виде или в форме электронного документа



14. Разъяснение положений документации об аукционе.

14.1. Любой участник размещения заказа вправе не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений документации об аукционе, приложенной к настоящей документации.

14.2. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес уполномоченного органа, заказчика.

14,3. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, уполномоченный орган, заказчик обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику, в уполномоченный орган не поздней чем за пять дней до окончания подачи заявок на участие в аукционе.

15. Внесение изменений в документацию об аукционе.

15.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа, вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

15.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются уполномоченным органом в порядке установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

15.3.В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

15.4.Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

16. Требования к форме и содержанию заявки на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

16.2.Заявка на участие в аукционе, которую предоставляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по форме, приложенной к настоящей документации;

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

17. Язык написания документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

17.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке.

18. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

18.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, на поставку которого размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом, комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

19. Требования к описанию предмета аукциона.

19.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона, и по форме, приложенной к настоящей документации.

19.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

20. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

20.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

20.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

20.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

20.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

21. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

21.1. Подача заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

21.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

21.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, регистрируется уполномоченными лицами уполномоченного органа в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени получения.

21.4.Прием заявок на участие в аукционе осуществляется в рабочие дни:

Понедельник – четверг с 08 час.00 мин. до 17 час.15 мин.

Пятница – с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени, за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта 21.2. настоящей документации.

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник. Заказчик и уполномоченный орган не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов аукциона.

21.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках.

21.6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона .

21.7. При приеме заявки проверяется только сохранность конверта. Заявки после рассмотрения комиссией не возвращаются и хранятся уполномоченным органом в течение 3 лет.

22. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

23. Отзыв заявок на участие в аукционе.

23.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона;

– фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, отзывающего заявку;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

23.2. Заказчик уполномоченный орган не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.


следующая страница >>