microbik.ru
1
ДОГОВОР № __________

на техническое обслуживание и текущий ремонт

установок противопожарной защиты
г. Находка « ___ » ____________ 2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный морской нефтеналивной порт Козьмино» (ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Мельникова Б.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице __________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.




    1. ИСПОЛНИТЕЛЬ в соответствии с актом первичного обследования (при первичном обследовании проверяется наличие эксплуатационной, проектной и приемо-сдаточной документации, проверяется соответствие монтажа установки пожарной автоматики рабочему проекту, производится проверка работоспособности установки в целом. По результатам проведения первичного обследования составляется акт первичного обследования) оборудования установок противопожарной защиты (Приложение №1 к настоящему Договору) принимает на себя выполнение работ по регламентированному периодическому техническому обслуживанию и текущему ремонту (ТО, ТР) работоспособных установок противопожарной сигнализации, установок газового пожаротушения.

    2. Перечень установок, технических средств, входящих в состав установок, приведен в ведомости оборудования установок противопожарной защиты (Приложении №2 к настоящему Договору).

    3. Целью ТО и ТР является поддержание работоспособного состояния установок в процессе их эксплуатации ЗАКАЗЧИКОМ путем периодического проведения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ по профилактике, контролю технического состояния установок противопожарной сигнализации, установок газового пожаротушения и входящих в их состав технических средств, устранения обнаруженных неисправностей в объеме текущего ремонта.

    4. Работы по настоящему Договору включают в себя:

а) выполнение плановых работ по ТОР согласно ведомости оборудования установок противопожарной защиты (Приложение №2 к настоящему Договору) в соответствии с графиком производства работ технического обслуживания и ремонта установок противопожарной защиты (Приложение №3 к настоящему Договору);

б) устранение обнаруженных неисправностей, в том числе по вызову ЗАКАЗЧИКА, в объеме текущего ремонта, определяемом согласно РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ» и РД 35.240.00-КТН-077-09 «Руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем автоматики и телемеханики магистральных нефтепроводов»;

в) оказание технической помощи ЗАКАЗЧИКУ:

  • проведение инструктажа персоналу ЗАКАЗЧИКА, обеспечивающего эксплуатацию установок: оперативных дежурных; специалистов, выполняющих ежедневные регламентные работы;

  • выдача технических рекомендаций ЗАКАЗЧИКУ по улучшению работы систем;

- содействие в разработке ЗАКАЗЧИКОМ инструкций для персонала ЗАКАЗЧИКА, обеспечивающего эксплуатацию установок.


  1. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ.




    1. Общая стоимость работ по настоящему договору определена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №4 к настоящему Договору) на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования установок противопожарной защиты составляет ____________________ руб. ___ коп. (____________________ рублей, ___ коп.), включая НДС 18% - __________________ руб. ___ коп. (__________________________ рублей, __ коп.).

    2. Оплата выполненных работ производится ежемесячно, после подписания заказчиком Акта сдачи – приемки выполненных работ, в течении 5-ти (пяти) дней с момента получения счёта Исполнителя, в период с 20 по 30 число месяца, следующего за месяцем оказания услуг, в соответствии с графиком платежей (Приложение №5 к данному Договору).

    3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан ежемесячно составлять Акт сдачи – приемки выполненных работ и предоставлять счет – фактуру.

    4. Стоимость Договора может быть изменена в случаях внесения изменений в объемы работ с оформлением дополнительного соглашения.

    5. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет счет-фактуру не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

    6. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оформлять счета-фактуры в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в частности в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 №1137.

    7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан ежеквартально, составлять Акт сверки расчетов и предоставлять ЗАКАЗЧИКУ не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.




  1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ТО И ТР.




    1. Выполнение работ по ТОР осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласно ведомости оборудования установок противопожарной защиты (Приложение №2 к настоящему Договору) в соответствии с Графиком производства работ технического обслуживания и ремонта установок противопожарной защиты (Приложение №3 к настоящему договору) и выполнение работ согласно РД 35.240.00-КТН-077-09 «Руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем автоматики и телемеханики магистральных нефтепроводов».

    2. Ежемесячно до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ акт приемки выполненных работ. ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения акта приемки выполненных работ подписывает акт либо направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ от приемки работ.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора ЗАКАЗЧИК незамедлительно уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его ИСПОЛНИТЕЛЮ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в срок, указанный в акте устранения недостатков, устранить выявленные недостатки за свой счет.

При неполучении ИСПОЛНИТЕЛЕМ в срок, предусмотренный Договором, подписанного ЗАКАЗЧИКОМ акта приемки выполненных работ, либо мотивированного отказа от его подписания, работы считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с Договором.

    1. При выполнении работ по вызову ЗАКАЗЧИКА время и дата поступления вызова и окончания работ, фиксируется в «Журнале учета вызовов».

    2. После окончания ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ по ТО и ТР ЗАКАЗЧИК подтверждает их выполнение и принимает установки для дальнейшей эксплуатации, о чем делается запись в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту систем ПС и СОУЭ».




  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.




    1. Обязанности и права Сторон по ТОР установок, перечисленных в п.1.1. настоящего Договора, определяются РД 25-964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ», и РД 35.240.00-КТН-077-09 «Руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем автоматики и телемеханики магистральных нефтепроводов».

    2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

      1. Соблюдать график производства работ технического обслуживания и ремонта установок противопожарной защиты (Приложение №3 к настоящему Договору) и выполнять работы согласно РД 35.240.00-КТН-077-09 «Руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем автоматики и телемеханики магистральных нефтепроводов».

      2. Обеспечить строгое соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения работ на объекте ООО «Спецморнефтепорт Козьмино», требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на объекте, разработанной в соответствии с Руководством по организации охраны объектов магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» (РД-13.310.00-КТН-026-09).

      3. Для оформления пропусков и определения порядка допуска на объект (с объекта) ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

      1. не позднее, чем за 14 дней до выхода для производства работ представить руководителю ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» списки работников ИСПОЛНИТЕЛЯ с копиями удостоверений личности (паспортов), разрешениями на привлечение иностранных рабочих, копиями миграционных карт и подтверждений на право трудовой деятельности на территории субъектов РФ для иностранных рабочих, а также указать сроки и время выполнения работ;

      2. при выполнении работ более 3 месяцев дополнительно представить фото на каждого работника размером 3 х 4 для оформления временного пропуска с фотографией;

      3. не позднее, чем за 7 дней до выхода на работы представить перечень оборудования и инструмента, используемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ в ходе работ.

      1. Ответственные за организацию и безопасное производство работ из числа инженерно-технического персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ, должны пройти проверку знаний правил и норм безопасности в комиссии ООО «Спецморнефтепорт Козьмино».

      2. Ответственные за организацию и безопасное производство работ из числа инженерно-технического персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ должны быть обучены и пройти аттестацию в органах Ростехнадзора по требованиям промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

      3. Выполнять работы, перечисленные в п.1.4 настоящего Договора, в полном объёме.

      4. Обеспечивать необходимое качество работ по ТОР установок противопожарной сигнализации, установок газового пожаротушения.

      5. Выполнять работы по ТО и ТР, обеспечивая количественный состав бригады из 4 чел. в составе: 2 ИТР, 2 слесаря КИПиА. Возможна замена слесаря КИПиА на ИТР.

      6. Прибывать в течение 4 часов на объект по вызову ЗАКАЗЧИКА.

      7. Устранять отказы оборудования в нерабочее время (будние дни с 18:00 до 09:00, выходные и праздничные дни) по заявке Заказчика;

      8. Выполнять на объекте ЗАКАЗЧИКА его правила внутреннего распорядка.

      9. Соблюдать все условия настоящего Договора и Технического задания.

    1. ЗАКАЗЧИК обязан:

      1. Своевременно оплачивать выполненные работы в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

      2. Назначить приказом по предприятию ответственное лицо за содержание и организацию эксплуатации установок, уполномочив его принимать работы у ИСПОЛНИТЕЛЯ и подписывать акты выполненных работ, а также расписываться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту систем ПС и СОУЭ».

      3. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ всю необходимую для работы техническую и эксплуатационную документацию на установки.

      4. Обеспечить своевременный допуск ИСПОЛНИТЕЛЯ к обслуживаемому оборудованию.

      5. Проводить инструктаж по технике безопасности с ИСПОЛНИТЕЛЕМ применительно к условиям объекта.

      6. Контролировать качество выполнения работ.

      7. Осуществлять приемку выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ, заверять приемку работ подписью ответственного лица в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту систем ПС и СОУЭ», подписывать акты приемки выполненных работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

      8. Обеспечить эксплуатацию систем в соответствии с нормативными документами, перечисленными в разделе 5 настоящего Договора.

      9. Информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ обо всех случаях отказов и срабатываний установок своевременно.

    2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:

      1. Временно прекратить работы по ТОР, в случае несвоевременной оплаты ЗАКАЗЧИКОМ выполненных работ, недопуске ИСПОЛНИТЕЛЯ на объекты не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ.

      2. Переносить по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ сроки выполнения работ по настоящему Договору.

    3. ЗАКАЗЧИК имеет право:

      1. Контролировать фактический объём работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

      2. Переносить по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроки выполнения работ по настоящему Договору.

      3. Задержать оплату работ в случае невыполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по настоящему Договору, оформив соответствующие документы и сообщив ИСПОЛНИТЕЛЮ письменно о нарушении условий Договора.

    4. ИСПОЛНИТЕЛЬ в сроки, согласованные Сторонами, предоставляет ЗАКАЗЧИКУ информацию по форме Приложения №6 к настоящему Договору о цепочке собственников ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей-физических лиц), а так же о лицах, входящих в исполнительные органы ИСПОЛНИТЕЛЯ, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов ИСПОЛНИТЕЛЯ, с приложением подтверждающих документов, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется представлять ЗАКАЗЧИКУ по форме Приложения № 6 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего Дополнительного соглашения.

Если какие-либо поля формы Приложения №6 к настоящему Договору (кроме поля: «Номер и дата заключения Договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация считается предоставленной ненадлежащим образом.

Если указанная информация и документы не были надлежащим образом предоставлены ЗАКАЗЧИКУ, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения ИСПОЛНИТЕЛЮ убытков, заявив о таком отказе за 10 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это не возможно – стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.

      1. ИСПОЛНИТЕЛЬ согласен на раскрытие ЗАКАЗЧИКОМ предоставленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ информации по форме Приложения №6 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. ИСПОЛНИТЕЛЬ, предоставляя ЗАКАЗЧИКУ информацию по форме Приложения №6 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, ИСПОЛНИТЕЛЕМ получены (будут получены).



  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.




    1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по Договору, ЗАКАЗЧИК вправе предъявить ИСПОЛНИТЕЛЮ требование об уплате пени в размере 0,1% от цены работ или этапа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.

    2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе предъявить ЗАКАЗЧИКУ требования об уплате пени в размере 0,1% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.

    3. За нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков предоставления первичной документации (раздел 2 настоящего Договора) ЗАКАЗЧИК вправе предъявить ИСПОЛНИТЕЛЮ требование об уплате пени в размере 0,1% от цены выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.

    4. В случае срабатывания оборудования автоматической пожарной сигнализации проводится расследование причин в соответствии с ОР-35.240.50-КТН-182-10 "Порядок расследования, учета и анализа отказов автоматизированной системы управления технологическим процессом". По завершении расследования составляется «Акт расследования отказа оборудования автоматики и телемеханики» (форма приложения Б.1 к ОР-35.240.50-КТН-182-10).

    5. В случае ложного срабатывания (срабатывание дымовых пожарных извещателей, не вызванное наличием условий для срабатывания (пожар, задымленность) оборудования автоматической пожарной сигнализации установок газового пожаротушения, если срабатывание не было вызвано неправильными действиями персонала ЗАКАЗЧИКА в ходе эксплуатации оборудования, ЗАКАЗЧИК не производит оплату работ ИСПОЛНИТЕЛЮ за месяц по техническому обслуживанию ложно сработавшего оборудования (извещатель, соответствующий шлейф) в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

    6. В случае возникновения ущерба имущественным интересам ЗАКАЗЧИКА либо третьих лиц в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется возместить указанный ущерб в полном объеме, включая упущенную выгоду.

    7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    8. Предъявление сторонами неустойки в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору, производиться письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по настоящему Договору документом, определяющим дату получения (начисления) сторонами доходов в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.

    9. Датой получения доходов в виде пени за нарушение условий договорных обязательств стороны считают дату надлежащим образом оформленного платежного поручения виновной стороны в пользу стороны, чье право нарушено, на сумму предъявленных и принятых виновной стороной пеней за нарушение стороной условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба.

    10. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

    11. В случае, если налоговый орган откажет Заказчику в праве на налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость в связи с недостоверностью содержащихся в счетах – фактурах сведений, о чем будет указано в соответствующем акте налогового органа, ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере не менее 10%, но не более 18% от цены договора.

    12. В случае выявления ЗАКАЗЧИКОМ некачественно выполненных работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан устранить выявленные замечания в десятидневный срок с момента выявления за свой счет.

    13. В случае не выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ по устранению выявленных замечаний по работам в десятидневный срок с момента выявления, ЗАКАЗЧИК, после устранения замечаний собственными силами вправе предъявить требование об уплате неустойки из расчета 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ произведенных с нарушением прав ЗАКАЗЧИКА, за каждый день нарушения обязательств, начиная с момента подписания Акта о наличии нарушения договора до момента перечисления суммы неустойки и суммы затрат израсходованной ЗАКАЗЧИКОМ на устранение выявленных нарушений. Общий размер неустойки не может превышать 10 (десяти) процентов от общей стоимости договора.

    14. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры за выполненные работы ЗАКАЗЧИК вправе предъявить ИСПОЛНИТЕЛЮ требование об уплате неустойки из расчета 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы оплаты за каждый день задержки предоставления.

    15. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ установили, что гарантийный период на работы выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ составляет 30 дней с момента подписания актов сдачи-приёмки выполненных работ.



  1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ




    1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

    2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору, должна оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, направить другой стороне по факсу или заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия указанного выше обстоятельства, подтвержденного справкой Торгово-промышленной палаты РФ.

    3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.



  1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ




    1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности стороны решают путем переговоров.

    2. Претензионный порядок разрешения споров обязателен для сторон. Претензии подаются в письменном виде и рассматриваются сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента их получения.

    3. Иск к обязанной стороне может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа получателя претензии в ее удовлетворении либо неполучения ответа на претензию в срок, указанный в п.7.2 настоящего Договора.

    4. При невозможности достижения соглашения споры и разногласия по настоящему Договору передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.




  1. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.




    1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.

    2. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке Сторона, инициатор расторжения, должна мотивировать свои действия и предупредить другую Сторону письменно за 30 дней до срока прекращения договорных отношений.

    3. При досрочном расторжении Договора по соглашению Сторон, оформляется соответствующий двусторонний акт, и на его основании проводятся взаиморасчеты.

    4. В случае неудовлетворения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обоснованных претензионных требований ЗАКАЗЧИКА либо непредставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ мотивированного документально подтвержденного отзыва на претензию, Стороны вправе произвести зачет суммы претензионных требований в счет суммы оплаты предоставляемых услуг.

    5. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ установили, что зачет суммы претензионных требований производится путем направления ИСПОЛНИТЕЛЮ уведомления о зачете претензионных требований в счет оплаты услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ.

    6. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления ИСПОЛНИТЕЛЮ письменного уведомления о таком расторжении без возмещения ИСПОЛНИТЕЛЮ каких-либо расходов, убытков и упущенной выгоды в случае непредставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ документов согласно раздела 2 настоящего Договора и иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.




  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.




    1. По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены поправки, изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями.

    2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

    3. В объем работ по ТОР установок газового пожаротушения не входит дозарядка баллонов огнетушащим веществом, освидетельствование сосудов, работающих под давлением.

    4. В случае нарушения условий эксплуатации ЗАКАЗЧИКОМ, повлекшего полный или частичный вывод из строя установок автоматической пожарной сигнализации, установок газового пожаротушения, составляется акт временного прекращения технического обслуживания и текущего ремонта на период восстановления работоспособности установок. При этом работы по восстановлению установок производятся по отдельному Договору.

    1. После восстановления работоспособности установок составляется акт о возобновлении ТОР установок автоматической пожарной сигнализации, установок газового пожаротушения.



  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.





    1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в период с 01 сентября 2012г. по 31 декабря 2012г., а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения обеими Сторонами.




  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ




    1. Условия настоящего Договора (включая приложения), конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга, в процессе исполнения настоящего Договора, сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали/станут известны также без участия тех же Сторон от третьих лиц.

    2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

    3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме любым способом связи.

    4. Каждая из Сторон обязуется обеспечить защиту от несанкционированного использования, распространения, копирования или публикации Конфиденциальной информации другой Стороны, которая стала доступной в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору.

    5. Стороны обязуются принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия и/или использования Конфиденциальной информации другой Стороны. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

    6. К Конфиденциальной информации относится:

      1. Информация о структурных подразделениях, производственных процессах, исследованиях, разработках, технологиях, оборудовании, производстве, клиентах и поставщиках, а также переговорах с поставщиками и клиентами и о стадии, в которой находятся переговоры, содержание настоящего Договора, информация о технических вопросах его реализации и ходе выполнения;

      2. Любая иная информация, содержащая обозначение "Коммерческая тайна" и/или "Конфиденциально" на ее носителе.

    7. Сведения о фактах заключения настоящего Договора и выполнения работ не являются Конфиденциальной информацией.

    8. Каждая из Сторон обязуется в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение трех (3) лет после его прекращения, без предварительного письменного согласия другой Стороны не разглашать и не раскрывать третьим лицам прямо или косвенно, полностью или частично, в любой форме и с помощью любых средств Конфиденциальную информацию другой Стороны, не копировать, не воспроизводить и не использовать Конфиденциальную информацию другой Стороны, за исключением случаев, когда вышеуказанные действия необходимы для исполнения обязательств по настоящему Договору, а также за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

    9. Каждая из Сторон не вправе предоставлять доступ к Конфиденциальной информации другой Стороны сотрудникам и подрядчикам, кроме тех, которым доступ необходим в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору. Стороны обязуются предоставлять доступ к Конфиденциальной информации другой Стороны только тем сотрудникам или подрядчикам, которые приняли обязательство по соблюдению условий использования и неразглашения предоставленной Конфиденциальной информации в соответствии с настоящим Договором.

    10. Предоставление доступа к Конфиденциальной информации не подразумевает и не означает передачи или согласия на передачу каких-либо прав в отношении Конфиденциальной информации, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

    11. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим Российским законодательством.

    12. О перемене адреса или происшедшей реорганизации Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга письменно.




  1. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.


Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:


Приложение №1.

Акт первичного обследования оборудования на техническое обслуживание и текущий ремонт установок противопожарной защиты.

Приложение №2.

Ведомость обслуживаемого оборудования установок противопожарной защиты.

Приложение №3.

График производства работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования установок противопожарной защиты на 2012 год.

Приложение №4.

Протокол соглашения о договорной цене.

Приложение №5.
Приложение №6.

График платежей по Договору технического обслуживания и текущего ремонта оборудования установок противопожарной защиты.

Форма предоставления сведений о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобреталей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя.


  1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ИХ РЕКВИЗИТЫ.


ЗАКАЗЧИК:

ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:


ИНН: 2508081814

КПП: 250801001

Юридический адрес:

692943, Российская Федерация, Приморский край,

г. Находка, п.Врангель, ул. Базовая, 22

Почтовый адрес:

692941, Российская Федерация, Приморский край,

г. Находка, п. Врангель, ул. Нижне-Набережная, 76

Тел: (4236) 77-10-00,

факс: (4236) 77-10-15

Р/счет 407 028 106 000 600 011 08

ОАО Банк ВТБ г. Москва

К/счет 301 018 107 000 000 001 87 в ОПЕРУ Московоского ГТУ Банка России

БИК 044525187

ОКПО 84615095

ОКВЭД 65.23.3

ОГРН 1072508004690
Генеральный директор

ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»

________________ Б.И. Мельников



«_____» _____________ 2012 г.


Генеральный директор

ОАО «_______________________»

____________________ __________


«_____» _____________ 2012г.