microbik.ru
1 2 3 4

ДОГОВОР №_______


на выполнение работ по ремонту и обустройству площадок обслуживания

сосудов и аппаратов.
г. Оренбург « » ________ 2012 г.

ЗАО «Газпром нефть Оренбург», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________ с другой стороны, именуемыми совместно "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту площадок обслуживания сосудов и аппаратов, согласно Приложению № 1 к настоящему договору.

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и их результаты и оплатить их согласно условиям настоящего Договора.

1.3. Все работы производятся согласно нормативных документов и технического задания заказчика (тех. требования) Приложение №1.


  1. Обязанности Сторон

    1. Подрядчик обязуется:

      1. Качественно и в срок выполнить работы и передать их заказчику.

      1. Выполнять работы согласно разработанного подрядчиком и утвержденного заказчиком графика проведения работ.

      2. Для проведения работ использовать сертифицированное и поверенное оборудование и инструмент.


2.2. Заказчик обязуется:

      1. Принять и оплатить выполненный объем работ.

      2. Предоставлять Подрядчику беспрепятственный допуск на объекты для выполнения работ, если им не обнаружены какие либо нарушения.

      3. Осуществлять контроль через своих представителей.




  1. Сумма договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _____ рублей, кроме того НДС 18% - ____ рублей, всего с НДС _____ рублей.

3.2. Оплата за выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней с момента предоставления оригинала «Акта выполненных работ», подписанного обеими сторонами и оригинала «Счета-фактуры», оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору Заказчик имеет право отказаться от утверждения акта о выполнении работ, а также не оплачивать соответствующий объем работ до устранения Подрядчиком выявленных недостатков в работах или в оформлении документов.

После устранения Подрядчиком замечаний процедура проведения приемки повторяется в соответствии с положениями настоящей статьи.

3.4. Работа считается принятой после подписания Акта приемки-передачи выполненных работ Сторонами по настоящему договору.

По завершению работ Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику «Акт выполненных работ, подписанные сторонами и оригинал «Счета-фактуры», или факсимильные/сканированные копии указанных документов в течение 3-х рабочих дней после выполнения работ, но не позднее последнего числа отчетного месяца.

В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов оригиналы этих документов должны быть представлены в течение 3-х рабочих дней с момента представления копии. Заказчик подписывает предоставленные оригиналы «Актов выполненных работ/оказанных услуг» в течении 3(трех) рабочих дней с момента их получения при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по выполненным работам.

В случае наличия у Заказчика претензий к «Актам выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в течение срока, предусмотренного для рассмотрения указанных документов. При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания «Акта выполненных работ» Стороны составляют Протокол по исправлению замечаний Заказчика, с указанием сроков устранения выявленных недостатков.

В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком указанных выше документов, объемы выполненных работ будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода выполнения работ.

3.5. Ежеквартально Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, не позднее 20-го числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала. Во исполнение настоящего положения Подрядчик до 10-го числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала, предоставляет в адрес Заказчика акт сверки взаимных расчетов.

3.6. В случае изменения в течение срока действия настоящего договора цен и тарифов на работы Подрядчика Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к договору. При этом вновь установленные цены и тарифы не изменяют стоимость уже согласованных Сторонами работ и применяются при расчете стоимости объема работ, согласуемого Сторонами после внесения изменений.

3.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры (для руководителя – документ о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказ о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказ (иной распорядительный документ) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта выполненных работ, оригинала счета-фактуры уполномоченными лицами, или почтовым отправлением с описью вложения.

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату работ по настоящему договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

3.8. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты). Кроме того, в связи с изменением своих реквизитов, Подрядчик обязан направить соответствующее дополнительное соглашение Заказчику в срок, установленный настоящим пунктом.

3.9. В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю в полном объеме не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня возврата денежных средств.

3.10. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате за работы считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.11. Заказчик производит оплату за работы по реквизитам Подрядчика , указанным в статье 12 «Юридические адреса, банковские и платежные реквизиты сторон».

  1. Ответственность Сторон

    1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

    2. Убытки, понесенные Стороной Договора, подлежат возмещению за счет виновной Стороны, в течение 30 календарных дней с момента получения документов, подтверждающих понесенные убытки.

    3. При выполнении Работ по настоящему Договору Подрядчик гарантирует Заказчику качественное выполнение Работ

    4. В случае некачественного выполнения Работ по вине Подрядчика, последний исправляет недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами, либо возмещает затраты Заказчику на устранение допущенного брака.

    5. За непредставление отчетности, или предоставление недостоверной информации, в сроки указанные данным Договором, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 3% (трех процентов) от стоимости операций по которым не была предоставлена отчетность, либо предоставлена недостоверная информация.

    6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взимаются не более чем за 30 календарных дней со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате.

    7. В случае невыполнения Подрядчиком, по зависящим от него причинам, объема Работ , предусмотренного Договором, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем несудебном порядке с предварительным уведомлением не менее чем за 30 календарных дней без какого-либо возмещения Подрядчику понесенных убытков.

    8. При возникновении у любой подрядной организации Заказчика внеплановых затрат или ущерба, вызванных незапланированным простоем по вине Подрядчика, Подрядчик на основании трёхстороннего акта возмещает указанные затраты и ущерб.

    9. В случае привлечения Подрядчиком к исполнению настоящего Договора субподрядных организаций с нарушением требований настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 3% (трех процентов) от суммы договора.

    10. Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания Стороной по Договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания Стороной претензии в добровольном порядке и взыскания Стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в судебном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения

    11. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в этом объеме.

    12. Убытки, причиненные Подрядчиком третьим лицам в процессе проведения Работ по настоящему Договору, компенсируется за счет Подрядчика.

    13. Подрядчик несет полную имущественную ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком материалов, оборудования или иного имущества, необходимого для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

    14. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

    15. Заказчик вправе контролировать с использованием приборов, регистрирующих скорость (имеющих соответствующие сертификаты и акты поверок), соблюдение транспортными средствами Подрядчика (в т.ч. привлеченных им автотранспортных предприятий) скоростного режима движения по территории Заказчика.

4.16. В случае приостановки работы Подрядчика вследствие несоблюдения Подрядчиком правил ПБ, ОТ и ООС простой Подрядчика не оплачивается.

4.17. При наличии вины Подрядчика (или привлеченного им субподрядчика) за происшедшие аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе выполнения Работ, последний обязуется возместить Заказчику и третьим лицам причиненные убытки.

    1. В случае возникновения аварии, инцидента при производстве Работ по вине Подрядчика, повлекшей возникновение убытков, дополнительные затраты по Заказчика возмещаются за счет Подрядчика на основании подтверждающих документов и протокола технического совещания, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

    2. Заказчик имеет право предъявить штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работы в случае самовольного возобновления Работ после запрещения Заказчиком.

    3. В случае, если Подрядчик уступил право требования с нарушением положений настоящего Договора, т.е. без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай уступки права требования.

    4. При любых обстоятельствах, ответственность Подрядчика и Заказчика по уплате штрафных санкций и возмещению убытков, вызванных ненадлежащим исполнением виновной стороной своих обязательств, будет ограничена суммой в размере не более 20% от общей стоимости Работ. Данное условие об ограничении ответственности Подрядчика не распространяется на случаи возмещения расходов Заказчика, связанных с выполнением предписаний государственных органов и уплатой штрафов, наложенных государственными органами по причине нарушения Подрядчиком норм действующего законодательства РФ. В случае выявления противоречий между положениями настоящего пункта и любыми иными положениями настоящего Договора или приложений к нему, положения настоящего пункта имеют преимущественную силу над любыми иными положениями Договора или приложений к нему.

4.22. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, Подрядчик возмещает Заказчику, убытки, вызванные отказом налоговых органов в предоставлении вычета суммы НДС (его возмещении), либо связанные с несвоевременным получением по вине Подрядчика вычета (возмещения) по НДС.


  1. Требования Заказчика по ОТ, ПБ и ООС

5.1. Подрядчик обязуется соблюдать требования Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора и их неоднократное нарушение Подрядчиком даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков.

5.2. Подрядчик обязуется соблюдать "Корпоративные стандарты по ОТ, ПБ и ООС". Неспособность Подрядчика соблюдать данные стандарты может привести к недопущению Подрядчика к участию в конкурсах на новые объемы работ с предприятиями группы ОАО «Газпром нефть».

5.3. Предотвращение алкогольного, наркотического и токсического опьянения. Подрядчик обязан:

5.3.1. Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести осмотр работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Осмотр на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения проводит ответственный руководитель работ на объекте от Подрядчика. Предпочтительно привлечение к осмотру медработников, использование средств контроля типа алкозиметров.

5.3.2. Не допускать к работе работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

5.3.3. Не допускать пронос, провоз и нахождение на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов.

5.3.4. Заказчик имеет право досмотра транспорта и помещения для межсменного отдыха Подрядчика на предмет нахождения веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, не используемых в процессе производства.

5.3.5. Фиксация факта появления работника на Объектах, а также в ходе выполнения договорных объёмов работ, в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса, провоза или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляется любым из нижеперечисленных способов:

• медицинским осмотром или освидетельствованием;

• актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика;

• письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика; другими способами.

Подрядчик возмещает Заказчику расходы на проведение освидетельствования работников Подрядчика на предмет алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

5.3.5.1. В случае обнаружения на Объектах и горных отводах Заказчика (и/или в ходе осуществления договорных объёмов работ) работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса, провоза или нахождения на территории Объекта, равно как и места осуществления договорных объёмов работ, веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления), Подрядчик за каждое выявленное нарушение уплачивает Заказчику штраф, согласно «Дифференцированной шкале штрафных санкций к подрядным организациям» (Приложение №3), исходя из расчёта указанной суммы на каждое выявленное нарушение проноса/провоза/хранения указанных веществ и/или за каждого работника в состоянии опьянения.

5.4.5.2. Подрядчик обязан принимать меры по недопущению к производству договорных объёмов работ работников, ранее выявленных на территории Объекта Заказчика, и/или в ходе выполнения договорных объёмов работ, в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

5.4.6. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах работников Подрядчика в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников, по требованию Заказчика не допускать данных работников к выполнению договорных объёмов работ со своевременной заменой отстранённых лиц на работников соответствующей квалификации.

5.5. Ответственность за причинение вреда окружающей природной среде и её компонентам.

5.5.1. Подрядчик обязан оперативно уведомлять Заказчика обо всех ставших ему известными в ходе выполнения договорных объёмов работ фактах разливов нефти, подтоварной воды, утечек газа на трубопроводах.

5.6. Привлечение субподрядных организаций.

5.6.1. Подрядчик вправе привлекать для выполнения договорных объёмов работ (на выполнение специальных работ) другую организацию, предварительно согласовав с Заказчиком в письменном виде и подписанным уполномоченным лицом данную кандидатуру Субподрядчика. При этом Подрядчик предоставляет Заказчику анкету Субподрядчика, учредительные документы Субподрядчика, копию договора, протоколы аттестации инженерно-технических работников и рабочего персонала в объёме, необходимом для выполнения данного вида работ, согласно действующим нормативным и законодательным актам Российской Федерации в области ОТ, ПБ и ООС, справку о количестве пострадавших от несчастных случаев на производстве (легкие, тяжелые и смертельные случаи), копию инструкции по выявлению работников в состоянии опьянения, справку о наличии штатных работников по ОТ и ПБ, гарантийное письмо руководителя о согласии на соблюдение требований Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, список всех ИТР с ФИО и указанием должности, с указанием тех, кто будет руководить работами по договору. Заказчик вправе затребовать от Подрядчика предоставление полного пакета документов по предлагаемой кандидатуре Субподрядчика, исходя из объёма критериев квалификационного отбора контрагентов по данному типу сделки.

5.6.2. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями по настоящему договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций. Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьим лицом как за свои собственные действия. Данная обязанность и ответственность распространяется при заключении Подрядчиком договоров аренды транспортных средств как с экипажем, так и без экипажа.

5.6.3. В случае привлечения Подрядчиком в целях выполнения договорных объёмов работ третьих лиц без соответствующего согласования их кандидатур с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое третье лицо (включая субподрядную организацию), не согласованное в установленном порядке, согласно «Дифференцированной шкале штрафных санкций к подрядным организациям» (Приложение №3).

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Заказчика к месту выполнения работ, предоставлять необходимую документацию, подтверждающую безопасность и правомерность выполнения договорных объёмов работ.

5.8. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников при производстве работ необходимым объёмом средств индивидуальной защиты согласно требованиям Законодательства, при этом обязан обеспечить их повсеместное использование.

5.8.1. В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика, осуществляющих работы без соответствующих СИЗ, Подрядчик уплачивает Заказчику за каждое выявленное нарушение штраф согласно «Дифференцированной шкале штрафных санкций к подрядным организациям» (Приложение №3).

5.9. Подрядчик обязан допускать к производству работ только квалифицированный, обученный и соответствующим образом аттестованный персонал, который по состоянию здоровья может выполнять данные виды услуг.

5.9.1. В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика, осуществляющих работы без соответствующих квалификации и аттестации, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф согласно «Дифференцированной шкале штрафных санкций к подрядным организациям» (Приложение №3) за каждый такой факт.

5.10. Подрядчик обязан немедленно уведомлять Заказчика обо всех происшествиях: несчастных случаях, пожарах, авариях, инцидентах, произошедших при выполнении договорных работ.

5.10.1. В случае сокрытия Подрядчиком (Субподрядчиком) от Заказчика фактов происшествий при производстве договорных объёмов работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф согласно «Дифференцированной шкале штрафных санкций к подрядным организациям» (Приложение №3) за каждый такой факт.

5.11. Подрядчик несёт полную ответственность за все травмы, увечья, включая смертельный исход, любого сотрудника Подрядчика (Субподрядчика), происшедшего на объекте производства работ по вине Подрядчика (Субподрядчика).

5.12. Подрядчик несёт полную ответственность за все травмы, увечья, включая смертельный исход, любого сотрудника Заказчика, происшедшего на объекте производства работ по вине Подрядчика (Субподрядчика).

5.13. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены его персонала, данное требование должно быть выражено в письменной форме.

5.14. Заказчик имеет право в любое время, с привлечением любых сил и средств (в том числе с привлечением третьих лиц), контролировать выполнение Подрядчиком обязательств по настоящему договору, в том числе соблюдение работниками Подрядчика всех корпоративных стандартов, регламентов, инструкций, соблюдение которых возложено на Подрядчика настоящим договором.

5.15. За все нарушения требований Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, не указанные в данной статье договора, Подрядчик несет ответственность в виде штрафных санкций согласно «Дифференцированной шкале штрафных санкций к подрядным организациям» (Приложение №3).

5.16. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан включить все вышеуказанные пункты в договор субподряда и нести ответственность за их исполнение.


  1. Обеспечение материалами

    1. Работы выполняются Подрядчиком своими силами, материалами и оборудованием. Материалы и оборудование включены в стоимость договора, указанную в п. 3.1 настоящего договора.



  1. Обстоятельства непреодолимой силы

    1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых по настоящему Договору обязательств, если оно (неисполнение или частичное неисполнение) явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, препятствующих его исполнению и находящихся вне разумного контроля Сторон.

    2. В случаях, указанных в п.7.1. настоящего Договора, срок выполнения обязательств по нему отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства либо на другой срок по согласованию Сторон.

    3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении факта таких обстоятельств и времени их окончания, обеспечивая при этом подтверждение возникновения таких обстоятельств, несет риск убытков, ставших следствием не извещений или несвоевременности таких извещений. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п.7.1. Договор должен быть подтвержден свидетельством Торгово-Промышленных палат или компетентных государственных органов, расположенных по месту нахождения какой-либо из Сторон настоящего Договора.

    4. Несоблюдение п.7.3. настоящего Договора лишает Стороны права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в будущем.


8. Порядок изменения и расторжения Договора

8.1.После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора, теряют силу.

8.2.Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

8.3.Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем отказа от исполнения Договора в следующих случаях:

  • если Подрядчик не по вине Заказчика не приступает своевременно к исполнению Работ по Договору или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным;

  • в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

Договор считается расторгнутым по истечении 30 календарных дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о расторжении. Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически выполненные Работы, без возмещения убытков.

8.4.В случае расторжения Договора в результате нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика полного возмещения причиненных убытков.

8.5. В случае расторжения либо прекращения срока действия Договора Подрядчик обязан в течение одного календарного месяца возвратить Заказчику полученные от него и не использованные материалы, оборудование и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным – заменить оборудование и материалы на аналогичные, надлежащего качества.
9. Конфиденциальность

9.1. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (два) года с момента прекращения его действия.

9.2. Взаимоотношения Сторон, возникающие в рамках настоящего Договора, связанные с передачей конфиденциальной информации и соблюдением ее конфиденциальности, регулируются Соглашением о конфиденциальности (приложение № 4 к настоящему договору).


10. Порядок разрешения споров

10.1.Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой Стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой Стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в суд должна направить другой Стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений.

10.2. Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается:

а) требования заявителя претензии;

б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;

г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и известные заявителю претензии нормативно-правовые акты;

д) перечень прилагаемых к претензии документов;

е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

10.3.Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или отклоняется) в течение 20 календарных дней со дня получения. В ответе на претензию указывается признание или непризнание требования, содержащиеся в претензии.

При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указывается:

а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты и пункты настоящего Договора;

б) фактические доказательства, обосновывающие отказ;

в) перечень прилагаемых к претензии документов.

10.4.В случае неурегулирования споров путем переговоров с применением претензионного подрядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Оренбургской области, в соответствии с нормами АПК РФ.


  1. Прочие условия

    1. Все уведомления и документы, необходимые по настоящему Договору, считаются надлежащим образом переданными и доставленными любой Стороне только по их получению. Подобные уведомления и документы должны быть выполнены в письменной форме, их оригиналы должны доставляться курьером, почтой, телеграфом или иным доступным способом по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

    2. Договор составлен и подписан на русском языке на 11 листах (без учета приложений) в двух идентичных, подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. При этом каждый лист Договора запарафирован каждой из Сторон. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, если подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. В случае разногласий и/или разночтений между положениями Договора и Приложений к нему настоящий Договор имеет преимущественную силу. Стороны определенно договорились, что несмотря на любые положения Приложений к настоящему Договору и/или внутренних актов Заказчика, положения непосредственно Договора об ответственности Подрядчика и распределении убытков между Сторонами превалируют над положениями любых Приложений.

    3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. В случае выявления противоречий между положениями настоящего Договора и приложений к нему, положения Договора имеют преимущественную силу.

    4. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты).


В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. Если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю в полном объеме не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня возврата денежных средств.

    1. В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов США за баррель на основании данных официального информационного источника «Platt's Crude Oil Marketwire», Стороны согласовывают уменьшение стоимости Работ (такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение иных условий настоящего Договора (формы и сроков оплаты выполненных Работ, объемов выполненных Работ, Графика выполнения работ, срока действия Договора), подписывая соответствующее дополнительное соглашение.

Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. 451 ГК РФ в случае не получения Заказчиком акцепта Подрядчика по истечении 10-ти календарных дней с даты направления Заказчиком оферты (предложения заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости Работ и/или изменения иных условий) Подрядчику. Убытки, подлежащие возмещению Подрядчику в связи с расторжением настоящего Договора, возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения Подрядчиком. Сумма такого возмещения в любом случае не будет превышать 5 % от разницы между стоимостью, определенной за все Работы по Договору и частью стоимости, выплаченной либо подлежащей выплате за выполненные Работы.

11.6. В случае изменения в течении срока действия настоящего Договора цен и тарифов на работы Подрядчика, Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Договору. При этом, вновь установленные цены и тарифы не изменяют стоимость уже согласованных Сторонами Работ и применяются при расчете стоимости объема Работ, согласуемого Сторонами после внесения изменений.

11.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Сроки выполнения работ по Договору определяются в соответствии с Приложением №2 настоящего Договора. Стороны договорились, что в соответствии с п.2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ, все условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с "01" января 2012 г.

11.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

Приложение №1 Техническое задание

Приложение №2 Работы их стоимость и срок выполнения

Приложение №3 Дифференцированная шкала штрафных санкций к подрядным организациям за нарушения требований Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС;

12. Юридические адреса и банковские и платежные реквизиты Сторон

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАО «Газпром нефть Оренбург»

Юр. адрес: 460014, Россия, г.Оренбург,

ул. Набережная, дом 2/1,

Почт. адрес: индекс, Россия, г.Оренбург,

ул.Набережная, дом 2/1,

Банковские реквизиты:

ИНН – 5610029842, КПП – 561350001

Расчетный счет № 40702810600230003418

БИК 045354845 ОКПО 23908890

к/счет 30101801810800000000854

телефон: (3532) 99-87-47;

факс: (3532) 99-87-57



_____________________________
Юр. адрес: индекс, Россия, г._____,

ул. _______, дом __,

Почт. адрес: индекс, Россия, г._____,

ул. _______, дом __,

Банковские реквизиты:

ИНН – ххххххххххх, КПП – ххххххххххх

Расчетный счет № хххххххххххххххххх

БИК ххххххххххх ОКПО хххххххххх

к/счет хххххххххххххххххх

телефон: (код) хх-хх-хх;

факс: (код) хх-хх-хх




ПОДПИСИ
Заказчик:

_________________


СТОРОН
Подрядчик
_________________




Приложение № 1 к Договору № _______

от «___» ____________ 2012 года
Техническое задание на выполнение работ по ремонту и обустройству площадок обслуживания сосудов и аппаратов.
1.Обустройство технологической площадки БВН и приемного устройства с гидрозатвором

d:\работа\!!!договора 2 шт\14.3 ремонт площадок обслуживания сосудов\копия (1) обваловка бвн2.tifПеречень выполняемых работ

№ п/п

Наименование работ

Единица

измерения

Количе-ство

1

Монтаж подушки из щебня фракции 40-60 - 0,2м

м3

22,4

2

Монтаж металлоконструкции под стяжку (кладочная сетка)

м2

112

3

Заливка площадки кислотостойким бетоном - 0,1м

м3

11,2

4

Демонтаж/монтаж бордюрного камня

м.п.

56/56

5

Монтаж сливного устройства на технологической площадке (уголок).Разработка основного слоя грунта

м.п.

5

6

Разработка основного слоя грунта под сливной колодец и канализационный коллектор

м3

62,5

7

Монтаж сливного колодца

шт

1

8

Монтаж коллектора с гидрозатвором от слива до приемного колодца

м.п.

21


следующая страница >>