microbik.ru
1 2 3 4
Извещение

о размещении заказа путем проведения запроса котировок на установку приборов учета энергетических ресурсов в здании ОГОУ НПО Профессиональное училище №13 г.Касимова

(только для участия субъектов малого предпринимательства)


Заказчик – Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

Юридический и почтовый адрес Заказчика: 390000, г. Рязань, ул. Николодворянская, 18 А


Адрес электронной почты: gkx@mail.ryazan.ru


Контактное лицо: Кондракова Марина Александровна


Контактный тел.: (4912) 25-69-30

Источник финансирования заказа: областной бюджет Рязанской области.


Предмет запроса котировок: на установку приборов учета энергетических ресурсов в здании ОГОУ НПО Профессиональное училище №13 г.Касимова


Наименование, характеристика и объем поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии с технической частью (Приложение № 3 к настоящему извещению о размещении заказа путем проведения запроса котировок).


Место, срок и условия выполнения работ:

Рязанская область, г.Касимов, ул.Советская, д.7, ул.Большакова, д.11, ул.Московская, д.68, д.70

Срок выполнения работ: в течение 8 (восьми) календарных дней с момента заключения контракта с правом досрочного выполнения работ.

Условия выполнения работ: Работы выполняются Подрядчиком из его материалов (включая необходимое оборудование), его силами и средствами, в соответствии с технической частью (Приложении № 3 к настоящему извещению о размещении заказа путем проведения запроса котировок).


Максимальная цена государственного контракта: 249 804 (двести сорок девять тысяч восемьсот четыре) рубля 00 копеек. Цена контракта, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока действия (выполнения) контракта и не меняться.
Сведения о включенных в цену работ расходах: Указанная цена включает стоимость оборудования, работ, материалов, а также все расходы, в том числе за использование инструмента, оборудования, оснастки Подрядчика, транспортные, гарантийное обслуживание, страховку, налоги (включая НДС), сборы, пошлины и иные обязательные к уплате платежи, предусмотренные законодательством РФ и связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Контракту.


Срок и условия оплаты выполненных работ:

Средством платежа является российский рубль. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по мере поступления бюджетных средств, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2010 г.

Оплата авансовых платежей не предусмотрена.


Форма котировочной заявки: письменная, согласно Приложению № 1 к настоящему извещению, на бумажном носителе. Заявка подается в форме бумажного документа общедоступной почтовой связью или нарочно.

Котировочная заявка, составленная в письменном виде должна быть заверена подписью руководителя участника размещения заказа и печатью (для юридических лиц), участником размещения заказа (для физических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке и заверены подписью руководителя участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписью участника заказа (для физических лиц) или полистно завизированы подписью руководителя участника размещения заказа и скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц), полистно завизированы подписью участника размещения заказа (для физических лиц). В случае нарушения этого требования заявка может быть отклонена как не соответствующая условиям извещения о запросе котировок.

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным в извещении о проведении запроса котировок. (Если условия исполнения контракта будут отличными, такая заявка будет отклонена).
Котировочная заявка должна быть составлена по форме котировочной заявки, являющейся приложением к настоящему извещению, размещенному в сети “Интернет” на сайте: www.goszakaz.ryazan.ru.



Требование к участникам размещения заказа путем проведения запроса котировок:

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Участник запроса котировок должен относиться к субъектам малого предпринимательства (в соответствии со статьей 4 Федерального закона №209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») и соответствовать следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – до ста человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Дата и место подачи котировочных заявок:

с «09» ноября 2010 г., 390000, г. Рязань, ул. Николодворянская, д.18 А, каб. № 15

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«13» ноября 2010 г. до 17.00.

Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок:

«15» ноября 2010 г. в 10.00


Срок подписания государственного контракта: на восьмой день со дня размещения на официальном сайте Рязанской области для размещения информации о размещении заказов www.goszakaz.ryazan.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Приложения: Приложение № 1. Форма котировочной заявки – на 2 листах;

Приложение № 2. Проект Государственного контракта – на 3 листах;

Приложение № 3. Техническая часть на 8 листах.


Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок

Форма котировочной заявки:
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения государственного контракта

(указать предмет запроса котировок)

Изучив извещение о проведении запроса котировок




наименование юридического лица


фамилия, имя, отчество (для физического лица)


юридический адрес и место нахождения юридического лица


место жительства (для физического лица)


ИНН/КПП, ОГРН



банковские реквизиты: расчетный счет, кор. Счет, БИК





контактные телефоны

в лице




(должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

действующего (ей) на основании




(устава, свидетельства о регистрации, доверенности и др.)

направляет настоящую заявку и сообщает о согласии принять участие в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок, проекте государственного контракта и готовности исполнить условия вышеуказанного государственного контракта, а именно:


(указывается предмет запроса котировок)


Характеристики работ:







Цена контракта:


(цифрами и прописью)

в том числе НДС (18%), (в случае отсутствия данного вида налогообложения указывается – НДС не предусмотрен).

Указанная цена включает стоимость работ, материалов, а также все расходы, в том числе за использование инструмента, оборудования, оснастки Подрядчика, транспортные, погрузочно-разгрузочные (включая вывоз мусора и строительных отходов), гарантийное обслуживание, страховку, налоги (включая НДС), сборы, пошлины и иные обязательные к уплате платежи, предусмотренные законодательством РФ и связанные с исполнением Подрячиком обязательств по Контракту.

Настоящим мы подтверждаем соответствие требованиям об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Настоящим мы подтверждаем соответствие требованиям об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, а также требованиям, установленным для субъектов малого предпринимательства статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

1

Сведения о государственной регистрации


(указать наименование регистрирующего органа,

дату внесения записи в единый государственный реестр, серию, номер свидетельства)

2

для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов


(указать «не превышает» или «превышает»)

3

средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – сто человек включительно


(указать количество средней численности работников)

4

выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.


(указать «не превышает» или «превышает»)

В случае признания нашей котировочной заявки выигравшей в данном запросе котировок, мы берем на себя обязательства подписать вышеуказанный государственный контракт с министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок, проекте контракта и условиями нашей котировочной заявки в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Мы гарантируем, что услуги будут соответствовать всем требования, указанным в извещении о проведении запроса котировок и проекте государственного контракта.
Дата


Руководитель

Подпись

Расшифровка подписи


М.П.


Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
г. Рязань «_____» ___________ 2010 г.
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области от имени Рязанской области в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик» в лице министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Виталия Евгеньевича Артемова, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с _________, заключили настоящий Государственный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. «Государственный Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство на установку приборов учета энергетических ресурсов в здании ОГОУ НПО Профессиональное училище №13 г.Касимова в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной «Государственным Заказчиком».

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Оплата и производство работ осуществляется в пределах бюджетных обязательств, установленных на 2010 год в соответствии с Законом Рязанской области №155-ОЗ от 15.12.2010 «Об областном бюджете на 2010 год» ________________ рублей.

2.2. Цена Контракта определена по результатам запроса котировок цен и составляет ________ рублей.

2.3. Оплата производится путем безналичного расчета в течение 10 (Десяти) банковских дней по факту выполнения работ после подписания акта выполненных работ, на основании счета, счета-фактуры, актов формы КС-2 и справки формы КС-3, предъявляемых «Подрядчиком».

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

3.1. «Подрядчик» обеспечивает работы в полном соответствии с проектно – сметной документацией и требованиями СНиП.

3.2. «Подрядчик» обязуется выполнить собственными и привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Приложениями к нему, и сдать работы «Государственному Заказчику» в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию объекта.

3.3. Поставить на объект необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику.

3.4. Обеспечить соблюдение на объекте предусмотренных действующим законодательством мер техники безопасности и охраны окружающей среды.

3.5. Обеспечить содержание и уборку объекта, вывезти в недельный срок со дня подписания акта ввода объекта в эксплуатацию, за пределы объекта, принадлежащие «Подрядчику» строительные материалы, оборудование, строительный мусор и иное имущество.

3.6. «Подрядчик» обязуется в срок до 25 числа текущего месяца представить «Государственному Заказчику» акт сдачи-приемки работ по форме КС-2, справки по форме КС-3.

3.7. Осуществлять охрану объекта до сдачи его в эксплуатацию.

3.8. «Подрядчик» обязан выполнить необходимую исполнительную документацию и обеспечить постановку приборов на коммерческий учет в ресурсоснабжающей организации.
IV. ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА

4.1. «Государственный Заказчик» выдает «Подрядчику» проектно-сметную документацию.

4.2. «Государственный Заказчик» назначает своего представителя, который совместно с «Подрядчиком» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический контроль за выполнением работ.

4.3. «Государственный Заказчик» обязуется обеспечить открытие финансирования, оплатить выполненные «Подрядчиком» по настоящему Контракту работы в соответствии с актом сдачи-приемки работ по форме КС-2, справками стоимости выполненных работ по форме КС-3, условиями настоящего Контракта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Срок выполнения работ: 8 дней со дня подписания Государственного контракта.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае обнаружения во время производства работ или в ходе приемки отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат выполненной работы или иных недостатков, «Государственный заказчик» должен немедленно заявить об этом «Подрядчику» в письменной форме.

6.3. При наличии обстоятельств, указанных в п. 6.1, «Подрядчик» по требованию «Государственного заказчика», устраняет дефекты работ, допущенные при их выполнении по его вине.

6.4. В случае неустранения указанных дефектов в согласованный Сторонами срок «Подрядчик» уплачивает «Государственному заказчику» неустойку в размере 2% стоимости работ, подлежащих исправлению.

6.5. За нарушение сроков выполнения работ и сдачи их результата «Подрядчик» уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки.

6.6. В случае просрочки исполнения «Государственным заказчиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Контракту. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. «Государственный заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Подрядчика».

6.7. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.


VII. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. При завершении работ «Подрядчик» обязан направить «Государственному Заказчику» письменное извещение о готовности объекта.

7.2. Приемка объекта производится в течение 10 дней после даты получения «Государственным Заказчиком» письменного извещения «Подрядчика» о его готовности.

7.3. Сдача результатов работ «Подрядчиком» и их приемка «Государственным Заказчиком» оформляются актом, подписанным обеими Сторонами.

7.4. «Государственный Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта, и не могут быть устранены «Подрядчиком».

VIII. РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

8.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. При расторжении Контракта по соглашению Сторон незавершенное строительство передается «Государственному Заказчику». «Государственный Заказчик» выплачивает «Подрядчику» в течение 15 дней стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно Сторонами по настоящему Контракту.

8.3. При расторжении Контракта виновная Сторона возмещает пострадавшей стороне понесенные убытки.

IX. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, формы собственности и организационной структуры Стороны в двухнедельный срок обязаны письменно известить об этом друг друга.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями и подписываются правомочными представителями Сторон.

9.3. Споры, неурегулированные методом переговоров рассматриваются в Арбитражном суде Рязанской области.

9.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

X. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

XI. РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА, АДРЕСА СТОРОН

Государственный заказчик:

Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

390000, г. Рязань,
ул. Николодворянская, д.18-А

Тел. (4912) 28-35-29, 25-47-51,

факс 44-36-45

ИНН 6234005020, КПП 623401001

УФК по Рязанской области (министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области)

Р/с 40201810600000100003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области
г. Рязань, л/с 03592000050

БИК 046126001




Подрядчик:


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК В.Е. Артемов

М.П.
ПОДРЯДЧИК
М.П.

Приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


  1. Основные требования к установке приборов узлов учета энергетических ресурсов

  • Технические средства учета должны обеспечивать измерение и регистрацию потребленных ресурсов в соответствии с действующим законодательством и требованиями ГОСТ, СНиП, РД.

  • Технические средства учета должны быть включены в Госреестр средств измерений, иметь свидетельство (сертификаты) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

  • Технические средства должны обеспечивать достоверные измерения и определение значений расхода, температуры, времени ( в объеме, определенном свидетельством (сертификатом) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на средства измерений).

  • Технические средства должны обеспечивать бесперебойную работу, в том числе измерение параметров теплоносителя и вычисление потребленной объектом тепловой энергии и теплоносителя.

  • Теплосчетчики должны быть снабжены (оборудованы) интерфейсами RS-232, RS-485 для вывода информации на принтер, модем, персональный компьютер или другие устройства.

  • Точные показания приборов учета на малых участках длин прямых трубопроводов (3DN-1DN).

  • Первичные преобразователи расходомеров должны иметь допустимые гидравлические потери.

  • При установке технических средств учета в существующих системах должен быть обеспечен минимальный объем изменений системы теплоснабжения здания, связанной с установкой технических средств.

  • Демонтаж технических средств для проверки должен производиться без демонтажа кабелей, присоединяемых к этим техническим средствам.

  • Межповерочный интервал должен составлять не менее 4 лет.

  • Срок службы должен составлять не 12 лет.

  1. Требования к автоматизированной информационной системе

  • Для централизованного сбора, учета, анализа, хранения и передачи информации о потреблении энергоресурсов объектами, необходимо установить унифицированную автоматизированную систему учета потребления энергоресурсов

  • Система должна обеспечивать автоматический дистанционный сбор и передачу данных о потреблении энергоресурсов, долговременное их хранение и автоматизацию процесса обработки этих данных для целей статистического анализа и оптимизации потребления энергоресурса (по отдельному заданию)

  • Система должна обеспечивать передачу данных через радиомодемную связь.




  1. Установку приборов учета производить согласно проектно-сметной документации:




СМЕТА




установка приборов учета энергетических ресурсов в здании ОГОУ НПО Профессиональное училище №13 г.Касимова

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.




№ поз.

Шифр и № позиции норматива,

Наименование работ и затрат,

Единица измерения

Количе-ство

Стоим. ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

всего

экс. маш.

всего

оплата труда осн. раб.

экс. маш.

обслуж. машины

оплата труда осн. раб.

в т.ч. опл. труда мех.

в т.ч. опл. труда мех.

на ед.

всего


следующая страница >>